设备施工合同违约金每日最多是多少？
[导读]：本文所有内容由法律领域专业人士“陈廷超”负责编辑，主要解答一、设备施工合同违约金每日最多是多少? 设备施工合同违约金每日最多 是多少并没有 明确规定 。 在建设工程施工承包合同中，发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人......本文有538个文字，预计阅读时间2分钟。
一、设备施工合同违约金每日最多是多少?
设备施工合同违约金每日最多是多少并没有明确规定。在建设工程施工承包合同中，发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。
如果合同约定由发包人提供场地、技术资料，而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件，或发包人未按约定支付工程款，发包人应承担违约责任，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失，承包人有权要求工期和费用索赔。
二、违约金的法律规定是什么？
「法律法规」相关推荐：合同中约定肖像作品著作权归属于委托人
《民法典》第585规定：“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”根据该规定可以看出，即使合同中约定了违约金(包括上限)，如果违约金不足以弥补因违约行为给守约方造成的损失，守约方也是可以要求增加的。也就是说，违约金或者违约金上限是不能完全限制违约方所需承担的损失赔偿责任的。按照《民法典》第585条第2款规定，如果违约金高于守约方的实际损失，违约方也可以要求降低，只不过需要达到“过分高于”的程度才会被允许予以调整。这体现了违约金的惩罚性特点。违约金是由合同当事人约定的概念，如果未约定则不存在违约金支付问题。违约金上限属于约定违约金的范畴，是否设定，如何设定亦取决于合同当事人的决定，法律并不进行干涉。需要注意的是，约定违约金上限并不意味着违约方的违约赔偿责任即以该上限为准。
在我们的现实生活当中，现在如果租赁他人的设备来进行施工的话，需要签订相关的合同，在合同当中可以约定一下具体的违约金的承担方式，还有就是违约金的具体的金额，当然了，违约金也是有最高限额规定。
友情提示：以上就是关于“设备施工合同违约金每日最多是多少？”的所有内容，如有差错，请读者自行判断本文内容的正确性。如若转载或引用，请您注明出处：https://www.weigepro.net/about_weixin/157495.html，感谢广大网友们的分享。
微信扫一扫
- 全部评论（0）
欢迎进入365法律网，我们每天24小时更新最新的法律相关信息，帮助您快速了解更多法律法规知识。
