施工合同违约责任标准是什么？
[导读]：本文所有内容由法律领域专业人士“张天恩”负责编辑，主要解答一、施工合同违约责任标准是什么? 施工合同违约责任标准是双方当事人自主要进行协商确定，但是总体上的标准实际上还是依据实际损失来进行确定的。在建设工程施工承包合同中，发包人的......本文有551个文字，预计阅读时间2分钟。
一、施工合同违约责任标准是什么?
施工合同违约责任标准是双方当事人自主要进行协商确定，但是总体上的标准实际上还是依据实际损失来进行确定的。在建设工程施工承包合同中，发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。
如果合同约定由发包人提供场地、技术资料，而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件，或发包人未按约定支付工程款，发包人应承担违约责任，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、误工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失，承包人有权要求工期和费用索赔。
二、工程施工合同违约金最高赔偿上限是多少?
「法律法规」相关推荐：个体户没签合同员工恶意告我怎么办
违约金是由合同当事人约定的概念，如果未约定则不存在违约金支付问题。违约金上限属于约定违约金的范畴，是否设定，如何设定亦取决于合同当事人的决定，法律并不进行干涉。需要注意的是，约定违约金上限并不意味着违约方的违约赔偿责任即以该上限为准。
《民法典》第585规定：“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”根据该规定可以看出，即使合同中约定了违约金(包括上限)，如果违约金不足以弥补因违约行为给守约方造成的损失，守约方也是可以要求增加的。也就是说，违约金或者违约金上限是不能完全限制违约方所需承担的损失赔偿责任的。按照《民法典》第585条第2款规定，如果违约金高于守约方的实际损失，违约方也可以要求降低，只不过需要达到“过分高于”的程度才会被允许予以调整。这体现了违约金的惩罚性特点。
在我们现实生活当中，现在如果没有按照合同内容履行自身的义务，那么就是属于一种具体的违约行为，必须要承担起一定的责任，至于这样的一种违约责任的标准，一般是根据实际损失确定的。
友情提示：以上就是关于“施工合同违约责任标准是什么？”的所有内容，如有差错，请读者自行判断本文内容的正确性。如若转载或引用，请您注明出处：https://www.weigepro.net/about_weixin/157417.html，感谢广大网友们的分享。
微信扫一扫
- 全部评论（0）
欢迎进入365法律网，我们每天24小时更新最新的法律相关信息，帮助您快速了解更多法律法规知识。
