处理工程合同违约如何处理？
[导读]：本文所有内容由法律领域专业人士“覃国泰”负责编辑，主要解答一、处理工程合同违约如何处理? 一般来说有以下几种解决方式： 1.双方协商调解解决，找到当事人以协商的方式达成和解协议，这是最佳解决办法。 2.非官方第三协调解决，邀请当事人双方都......本文有627个文字，预计阅读时间2分钟。
一、处理工程合同违约如何处理?
一般来说有以下几种解决方式：
1.双方协商调解解决，找到当事人以协商的方式达成和解协议，这是最佳解决办法。
2.非官方第三协调解决，邀请当事人双方都认可和有一定影响对方的人从中调解。
「法律法规」相关推荐：劳动合同能否和分公司签
3.合同仲裁;请求合同管理部门仲裁纠纷解决，如是劳动仲裁则找到劳动局，如是商业纠纷仲裁则找到市场管理监督部门等。
4.直接向人民法院申请诉讼。
二、工期延误违约责任的认定处理
如工程未能在合同约定的期限内竣工，发包方会要求承包方承担工期违约责任，承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。
审判实践中遇到的主要问题是：承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权，即其针对发包方的先履行抗辩权能得到支持，承包人可以顺延工期，即享有工期顺延权。
对于发包方未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料，承包方未按合同约定办理工期顺延签证，承包方在诉讼中主张工期顺延权的，因发包方未按合同约定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料，承包方就无法进行施工，必然导致工期延误，此情况下应支持承包方的工期顺延权请求。
三、工程质量违约的违约责任
(一)是发包人与承包人对工程质量是否合格或者对导致工程质量出现问题的原因及双方责任大小有争议的，如果不能依据双方提供的证据材料予以认定，则应委托有相应鉴定资质的鉴定机构进行鉴定。
(二)是因承包人的原因致使工程质量不符合约定的，依据规定，发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。承包人拒绝修理、返工、改建的，发包人可以根据工程质量问题的严重程度，相应减少支付工程价款。
(三)是因发包人提供的原材料质量不合格，或提供的设备、技术资料等不符合合同约定，从而导致工程质量不合格或质量缺陷的，该工程质量责任应由发包人承担，发包人不得以此为由拒付或少付工程款。同时，发包人因其过错造成承包人停工、窝工等损失的，仍应承担相应的赔偿责任。承包人对导致质量问题有过错的，也要承担相应的过错责任。
综上所述，工程合同发生违约，可以直接要求违约方进行赔偿，情节严重的，可以直接解除合同并要求付违约金，合同一经签订都是具有法律效力的，违约就要进行协商赔偿。
友情提示：以上就是关于“处理工程合同违约如何处理？”的所有内容，如有差错，请读者自行判断本文内容的正确性。如若转载或引用，请您注明出处：https://www.weigepro.net/about_service/261321.html，感谢广大网友们的分享。
微信扫一扫
- 全部评论（0）
欢迎进入365法律网，我们每天24小时更新最新的法律相关信息，帮助您快速了解更多法律法规知识。
